.
ישיבה
בשביל זה יש אינטרנט
בית מדרש
שאל את הרב
לוח שנה
ויקישיבה
תרומות
language
search
share
person
0
menu
לימוד יומי
יום ה' י"ב תמוז ה'תשפ"ד
לעילוי נשמת א"מ שרה בת ר' משה זאב ע"ה
הקדש
איזור אישי
המשכ/י בעמוד החיפוש
פסקי דין רבניים
דף בית
חיפוש לפי מפתח
חיפוש חופשי
חיפוש מתקדם
מאמרים ועיונים
צור קשר
אודות
English
בס"ד
פיצוי על עיכוב בעבודת קבלן
בית דין:ארץ חמדה גזית ירושלים
מס. סידורי:1629
תקציר:
התובע הוא מסגר אשר נשכר על ידי הנתבעת להקים סככה בנכס שהנתבעת רכשה, הסככה יועדה להשכרתה לשוכר, סוכם ביניהם על עלות של 260,000 ש"ח ועוד מע"מ, כמו כן סוכם שהעבודה תסתיים תוך חודש וחצי מיום ההסכם, הנתבעים לא שילמו לתובע סך כ- 76,361 ש"ח לפחות, בשלב מסוים התובע איים שיפרק את הגג ואף הזמין משאית לצורך זה, התובע תובע את יתרת החוב, בין הצדדים מחלוקות לגבי תוספות שבוצעו, וכן דברים שהתבקשו ולא בוצעו בסוף. כמו כן הגישה הנתבעת תביעה נגדית על איחורו של התובע במסירת הסככה. בין היתר בגלל סירובו של התובע לעבוד בזמנים בהם שהו באתר פועלים ערבים.
הפרדה עסקית בין עובד לחברה
בית דין:ארץ חמדה גזית ירושלים
מס. סידורי:1628
תקציר:
התובע עבד בחברה הנתבעת במשך שנים רבות, בשלב כלשהו נחתם הסכם שנועד להעביר את החברה להנהגת התובע, כמו כן הוסכם שהתובע יקים חברה פרטית על מנת שיוכל לקבל את שכרו, בסוף שנת 2015 התובע סיים את עבודתו, ולאחר מכן הצדדים ניסו להגיע להסכם הפרדות, מוסכם על הצדדים שאן תוקף לחוזה זה, התובע דרש סכומים רבים, ובכתב התביעה כימת את תביעתו ב-120,000 ש"ח ללא שהסביר את הפירוט.
גביית פדיון דמי הודעה מוקדמת מעובד
בית דין:ארץ חמדה גזית ירושלים
מס. סידורי:1627
תקציר:
התובע עבד אצל הנתבעת במשך תקופה, והחליט להתפטר, לאחר מכן נתגלע ביניהם סכסוך על מרכיבי שכר שהנתבעת חייבת לתובע, בית הדין הציע פשרה בנוגע לכמה מרכיבי שכר, ונותרה הכרעה בעניין פדיון דמי הודעה מוקדמת.
הרחבת חזית ומשמעותו של כתב התביעה
בית דין:ארץ חמדה גזית ירושלים
מס. סידורי:1626
תקציר:
התובע הגיש כתב תביעה אחד בתאריך יז בשבט תשעז, והשני בתאריך כז בניסן תשעז, בין כתבי התביעה ישנם הבדלים, והנתבע טוען כי אין לתת לתובע לתקן את כתב תביעתו.
קבלן שהציג מצג שוא במכירת חניות
בית דין:ארץ חמדה גזית צפת
מס. סידורי:1625
תקציר:
התובעים הם נציגות ועד בית משותף, הנתבעים הם בעלי השטח וקבלן שבנו את הבית, נציגות הועד תובעת בשם הדיירים תיקון ליקויים שקיימים בדירות וכמו כן חניות שהובטחו לדיירים ולא ניתנו להם, לטענת הנתבעים הם תיקנו את הליקויים וכמו כן הם לא הבטיחו חניות, והחניות שברחוב מספקות את הצרכים.
פנייה להוצאה לפועל על חוב לא ברור
בית דין:ארץ חמדה גזית עפרה
מס. סידורי:1624
תקציר:
התובע מחזיק צ'ק פקדון שנתן לו הנתבע, הנתבע ביקש להשהות את הליכי ההוצל"פ שפתח נגדו התובע.
קבלן חפירות עפר שעבודתו הופסקה
בית דין:ארץ חמדה גזית עפרה
מס. סידורי:1623
תקציר:
התובע הוא קבלן עפר שהוזמן על ידי הנתבע לבצע עבודות חפירה להכשרת כרם בישוב ק', הנתבע רצה שהעבודה תבוצע בזמן קצר, אך התובע סירב להתחייב ללוח זמנים קצר, לאחר זמן מה הופסקה עבודתו של הקבלן על ידי המועצה המקומית, חלק מהעבודה נעשתה לשביעות רצון הנתבע, סוכם שהתובע ישלים את העבודות, ועד היום הוא לא השלים אותן.
נזקי כלב שנפגע מהדברה
בית דין:ארץ חמדה גזית בית שמש
מס. סידורי:1622
תקציר:
התובע תושב העיר א' הזמין הדברה נגד חולדות לביתו בעקבות מודעה שראה על הדברה ללא חומרים רעילים, כמה ימים לאחר ההדברה כלבו של התובע החל לחוש ברע, ונזקק לטיפול רפואי ממושך בעלות כ-5,000 ש"ח הוא תובע מהנתבע את עלות הטיפול בכלבו, וכמו כן הוא תובע חצי מעלות ההדברה בטענה שההדברה לא תוכננה להיות הדברה רעילה, ולכן יש בה משום מקח טעות. לדברי הנתבע לא קיימת הדברה ללא רעלים, והכוונה שההדברה טבעית היא שהיא ללא נזק סביבתי.
חובת בניית גדר בין שני שכנים
בית דין:ארץ חמדה גזית בית שמש
מס. סידורי:1621
תקציר:
התובע בנה קיר בינו לבין בית השכן, בזמן שעוד הבית היה שייך למשפחת י', יורשי משפחת י' מכרו את הבית לנתבע לאחר שהוריהם נפטרו, והתובע תובע מהנתבע שהוא הקונה השתתפות בהוצאות בניית הקיר. יורשי משפחת י' סירבו להצטרף לדיון בבית הדין, למרות שהתבקשו לעשות כך. לטענת הנתבע עלות הבנייה היתה נמוכה ממה שמדווח התובע משום שהיא היתה במהלך בניית ביתו.
קנס על ביטול דיון ויעילות באיחוד תביעות
בית דין:ארץ חמדה גזית בית שמש
מס. סידורי:1620
תקציר:
התובע תבע את הרב פ' ואת המוסדות, הנתבעים ביקשו כי יתנו להם רשות לתבוע בבית המשפט משום שאנשים אחרים לא הסכימו להצטרף לתביעה, והם יפסידו מקיום הליך מקביל. התובע יצא במהלך הדיון הראשון ואמר שהוא מבטל את התביעה, אך לאחר מכן הוגשה נגדו תביעה נגדית.
הקודם
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
הבא
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
מתחברים לתורה
מתחברים להתראות אתר ישיבה בדפדפן, ומתחברים לתורה בכל זמן.
על מה נודיע לכם?
שיעורים חדשים
תשובות מעניינות
חגים, שבתות
שידורים חיים
כנסים ואירועים